当前位置 :
合同范文
 更新时间:2024-02-24 16:11:57
 

(1)合同范文

  甲方(委托方):_________

  乙方(执行方):_________

  为了使甲方_________,甲乙双方秉承相互促进,相互信赖的原则,经友好协商,达成如下协议:

  一、合同内容和要求

  甲方网站设计,制作及维护,具体项目见网站报价单。

  二、费用

  网站设计制作合同费用总计:人民币_________元整(大写:_________)。

  三、付款方式

  1.本合同签订后,甲方即向乙方支付合同总费用_________%,即人民币_________元整。

  2.网站制作完成即付项目总额剩余的_________%,即人民币_________元整。

  四、双方的责任与义务

  甲方应在签订本合同书后即向乙方支付合同费用的_________%,网站设计制作的起始时间以甲方支付该费用的时间起计算。乙方随即开始履行本合同,乙方应按甲方要求按质按量完成相关网站设计制作工作。

  乙方需在规定时间甲方支付_________%总费用之_________时起至_________年_________月_________日完成甲方公司网站设计制作工作。

  甲方有责任全力配合乙方开展本合同所规定的工作,并根据乙方需要提供相关资料。

  因版权,文责所引发的法律责任,经济纠纷全部由甲方承担。

  五、产权约定

  1.乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方将作品著作权转让给甲方。

  2.甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。

  3.甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

  六、违约责任

  甲方如违约提前终止合同,乙方不退还已收取的费用。

  乙方如违约提前终止合同,所收取的费用应全部退还甲方。

  合同附件网站报价单为本合同一部分,本合同壹式_________份,自双方签字盖章之日起生效,甲方执_________份,乙方执_________份,具有同等的法律效力。

  甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

  代表(签字):_________代表(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  附件

  网站报价单(略)

(2)合同范文

  GF-90-0301

  加工定作合同

  定作方:_________________合同编号:

  承揽方:_________________签订地点:

   签订时间:年 月 日

  一、品名或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限

  ┌────┬──┬──┬──┬──────┬─────────────┐

  │││││ 价款或酬金 │交货数量及交货期限│

  │定作物品│规格│计量│数量├──┬───┼──┬──┬──┬──┬─┤

  │名或项目│型号│单位││单价│总金额│合计││││ │

  ├────┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼─┤

  ││││││ │││││ │

  ├────┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼─┤

  ││││││ │││││ │

  ├────┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼─┤

  ││││││ │││││ │

  ├────┴──┴──┴──┴──┴───┴──┴──┴──┴──┴─┤

  │合计人民币金额(大写) │

  └──────────────────────────────────┘

  (注:空格如不够用,可以另接。)

  二、定作方带料

  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──┬───┐

  │ 材料 │ 规格 │ 计量 │ 数量 │ 质量 │ 提供 │ 消耗 │单价│总金额│

  │ 名称 │ 型号 │ 单位 │ │ │ 日期 │ 定额 ││ │

  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤

  │ │ │ │ │ │ │ ││ │

  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤

  │ │ │ │ │ │ │ ││ │

  ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤

  │ │ │ │ │ │ │ ││ │

  └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴───┘

  (注:空格如不够用,可以另接。)

  三、质量要求、技术标准

  ────────────────────────────────────

  ───────────────────

  四、承揽方对质量负责的条件及期限

  ────────────────────────────────────

  ───────────────────

  五、技术资料、图纸提供办法及保密要求

  ────────────────────────────────────

  ───────────────────

  六、验收标准、方法和期限

  ────────────────────────────────────

  ───────────────────

  七、包装要求及费用负担

  ────────────────────────────────────

  ───────────────────

  八、交(提)货方式及地点

  ────────────────────────────────────

  ───────────────────

  九、交付定金预付款数额及时间

  ────────────────────────────────────

  ───────────────────

  十、结算方式及期限

  ────────────────────────────────────

  ───────────────────

  十

  一、违约责任

  ────────────────────────────────────

  ───────────────────

  十

  二、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件

  ────────────────────────────────────

  ───────────────────

  十

  三、解决合同纠纷的方式

  ────────────────────────────────────

  ───────────────────

  十

  四、双方协商的其它条款

  ────────────────────────────────────

  ───────────────────

  ┌─────────┬─────────┬──────────────┐

  │ 定作方 │ 承揽方 ││

  │单位名称(章)│ 单位名称(章) │ 鉴(公)证意见: │

  │单位地址:│ 单位地址: ││

  │法定代表人: │ 法定代表人:││

  │委托代理人: │ 委托代理人:│ 经 办 人: │

  │电话:│ 电话: ││

  │电报挂号:│ 电报挂号: │鉴(公)证机关(章)│

  │开户银行:│ 开户银行: │年月日 │

  │帐号:│ 帐号: │(注:除国家另有规定外,│

  │邮政编码:│ 邮政编码: │ 鉴(公)证实行自愿原则) │

  └─────────┴─────────┴──────────────┘

   有效期限:年月日至年月日

   监制部门: 印制单位:

(3)合同范文

  订立合同双方:

  定作人: (以下简称甲方)

  定作人法定代表(负责)人: 签约人:

  定作人承办单位: 联络人: 联系电话:

  定作人机构地址: 传真电话:

  承揽方

  承揽装饰邮政楼外墙工程合同

  合同编号:

  订立合同双方:

  定作人: (以下简称甲方)

  定作人法定代表(负责)人: 签约人:

  定作人承办单位: 联络人: 联系电话:

  定作人机构地址: 传真电话:

  承揽方: (以下简称乙方)

  承揽方法定代表(负责)人:签约人:

  承揽方营业执照: 施工资质:

  承揽方施工项目经理: 手机:

  承揽方机构地址: 传真电话:

  银行开户许可证:开户行:帐户:

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及国家有关法律法规的规定,经甲、乙双方协商,就加工承揽下列工程,明确双方权利、义务及经济责任。为加强双方的相互配合,保证甲方邮政生产楼装饰工程顺利竣工。双方达成以下合同条款:

  第一条标的

  本合同甲方委托乙方制做的grs装饰件及安装工程标的额约为: 元。

  第二条制作grc装饰件规格、单价(单价款单位:平方米/人民币元)

  序号grc装饰件名称规格数 量 单 价合计

  1

  2

  3

  注:以上每平方米grc装饰件固定结算价,包含:包工、包料、包一切税费,grc装饰件的总平方米及合同总金额以最后交工实际测量平方米为准。

  第三条工程概况及承包范围

  1、工程名称:邮政局生产业务楼欧式外观装饰工程

  2、工程地点邮政局生产业务楼施工现场

  3、承包范围:grc装饰件安装,艺术修形、刮腻子、修磨、涂料粉刷;

  4、承包方式:包工包料(grc装饰材料厂商: );

  5、工程造价:本工程总造价按乙方于 年 月日上午参加 组织的工程招标会上中标单价,竣工按中标单价及实际工程量决算。

  第四条工程期限与保障责任

  1、本工程施工期限为自甲、乙双方在本合同签章生效之日起计天;

  2、甲方要求变更方案或增加工程内容所涉及的时间在原定工期外顺延;

  3、因现场停水、停电、运输进场障碍或出现不可抗拒因素造成工期顺延,乙方不承担责任。

  第五条甲方责任

  1、提供现场施工用水、电、堆放材料场地及施工人员食、宿临时用房;

  2、提供施工用双排脚手架;

  3、负责施工现场各施工单位间的协调工作;

  4、严格监督施工质量,组织工程验收。

  第六条乙方责任

  1、负责安装中所有有材料供应。施工主要材料必须有合格证明资料,如:材质单、合格证等;

  2、认真组织施工,严格按《grc外装饰工程施工验收标准》施工。

  3、施工中因乙方责任造成的人身、设备事故,乙方负全部责任;

  4、负责安装所涉及部位已完成工程的成品保护工作;

  5、因乙方责任工程质量不符合合同要求,乙方应无偿修理或返工,由此造成的一切损失由乙方承担。

  第七条工程付款及结算方式

  1、本工程全部工程造价及结算方式按下列方式办理:本工程已经招标认价、原预算单价甲方不再审计。应甲方要求工程变更增减,其费用依据预算明细的单价计算工程量,据实计算汇总工程总价款;

  2、乙方带料进场开始施工15日内,甲方拨付工程总价50%的工程款;

  3、乙方安装完成,验收报告签之日起15日内,再拨付工程总价45%;

  4、工程质保金为工程总价5%,质保期两年。质保金在壹年后无工程质量问题时,于 年 月 日付清。

  第八条施工及竣工验收

  1、安装要符合欧式装修风格,线条明畅、凹凸对正,尺寸标准及形位误差应服从于实际艺术效果;

  2、如施工中甲方要求变更施内容、范围、应征得乙方同意并办理补充条款,并经甲、乙双方现场代表签作为合同附件进入决算,否则乙方有权拒绝施工。

  3、甲方应在收到乙方工程竣工通知后五日内,组织验收。超过七日未予答复时,乙方有权视为已验收合格并要求甲方支付工程款。

  第九条乙方服务承诺

  1、乙方承诺为甲方制作的grc装饰件保修两年,使用寿命不少于50年,如出现质量问题,乙方一年内免费为甲方更换grc装饰件,两年内免费维修,超过两年维修只收取材料费,维修保证24小时赶到现场;

  2、乙方承诺对本单位安装的grc装饰件工程,进行终身维护;

  3、因甲方原因造成的grc装饰件损坏,乙方保证进行维修,但要收取材料费。

  第十条双方违约责任

  1、乙方未按甲方的质量要求施工,隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等,甲方除按质论价扣减合同价款外,甲方还应从乙方合同货款中扣除‰违约金。

  2、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款,每逾期一天,除补交货款外,应向乙方支付 元的违约金。

  3、乙方未按合同要求的时间完工,每逾期一天,甲方从应拨付乙方合同货款中扣除元违约金。

  4、甲方未能按合同规定条件拨付工程款,乙方有权停止施工,工期顺延,乙方按每日元在甲方支付工程款时加罚违约金。

  第十一条纠纷的处理

  当事人从下列两种方式中选择第种方式,作为本合同争议的解决方式。

  ①、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,提交邯郸仲裁委员会仲裁;

  ②、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,依法向人民法院起诉。

  第十二条附则

  、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,自双方签盖章之日起生效。

  2、合同履行期间,甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。合同如有未尽事宜,双方共同协商,作出补充条款,补充条款与本合同具有同等效力。

  甲方:乙方:

  签约人:签约人:

  签约地点:签约日期: 年月日

  工人日报社印刷厂加工承揽合同案

  承揽合同范本(2) | 返回目录

  原告工人日报社印刷厂(以下简称印刷厂)诉被告都市生活周刊社(以下简称周刊社)加工承揽合同纠纷一案,本院受理后,依法由代理审判员尚源独任审判,公开开庭进行了审理。原告印刷厂的委托代理人李思慈、孙靖,被告周刊社的委托代理人王永和、刘宝万均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

  原告印刷厂诉称,我方依据与被告签订的协议为被告印刷《都市生活》周刊,至1999年6月,被告尚欠我方印刷费520414.38元。故起诉要求被告立即给付我方欠款520414.38元及违约金,并承担本案诉讼费用。

  为支持其诉讼主张,原告提供了其与被告签订的承印协议书、印数明细单、铁路货运凭证、被告的欠款证明加以佐证。

  被告周刊社辩称,我方承认欠原告印刷费,但原告印刷费计算的数量及金额有误,且我方对原告所述我方已付款的情况亦有异议。故不同意原告的诉讼请求。

  针对以上抗辩事由,被告出具了其向原告付款的凭证及双方于1998年9月24日签订的协议书予以证明。

  经审理查明,1998年9月24日,原、被告双方签订了一份承印《都市生活》协议书。协议约定,被告出版的《都市生活》部分委托原告负责印刷;被告应将印数通知单于开印前送交原告生产科;每月10日至20日结算上月承印费用;原告按被告要求按时完成印刷计划;每周报纸出版后第二天,原告将全部胶片退还被告;每期四开八版彩印,四开十六版黑白印刷并骑马订装,每份按人民币0.60元计算,四开十六版黑白版如遇套红时,套红费用另计;捆报为1元/捆,每捆100份报纸;协议自1998年9月26日起至1999年12月31日有效。该协议签订后,双方各自履行。

  1998年12月15日,原、被告又签订了一份承印《都市生活》协议书。该协议与双方1998年9月24日所签的协议相比,只是就印刷工价的核算的问题进行了变动。改为:24版全彩色版每份0.67元,32版全彩色版为0.88元(以上所指彩色版均为一面彩色一面黑白,每份单价不含装订费。装订加放按6‰计算,此项费用由被告负担),黑白版如遇套红时,套红费用另计。捆报为1元/捆,每500对开张为一捆。该协议被告方由其时任社长李忠年签。庭审中,被告称该协议未加盖其公章,系无效协议。

  1999年3月30日,被告向原告出具了一份欠款证明,载明:截止1999年2月底,我社只付贵厂印刷费28万元整,尚欠166164.08元。3月份印刷费用按0.67元/份结算,4月起按双方拟定合同执行。该欠款证明同时注明,第9期双方印数有差异,核实后按上述价格计算。

  庭审中,原告向本院提供了其承印被告《都市生活》各期的印数及印刷费的明细单,该明细单记载被告共欠原告印刷费520414.38元。对此明细单被告表示了异议,并称1999年4月以后的印刷费应按双方于1998年9月24日所签的协议执行,即每份0.60元;关于印数问题,被告则表示没有大的争议,只是原告在计算时未将破损及残次的报纸扣除,但其又未能提供原告承印的报纸存有破损及残次的相应证据。

  关于被告付款情况,原告称被告在给其出具欠款证明后分别于1999年4月14日、9月29日分两次共付款20万元。被告则称其除于以上两次付款20万元外,还在1999年3月30日付款13万元、1999年6月11日付款10万元,共计向原告支付印刷费43万元。对此原告解释为被告1999年3月30日所付的13万元系其出具欠款证明时给的,该13万元是被告在欠款证明中所写的已付28万元中的一部分;而1999年6月11日被告则未付过款。庭审中,被告未就其在出具欠款证明后共付给原告43万元之说提供相应证据。

  上述事实,有原告提供的其与被告签订承印协议书、印数明细单、铁路货运凭证、被告的欠款证明,被告提供的承印协议书、付款凭证及双方当事人的陈述在案佐证。

  本院认为,经济活动应遵循诚实信用之原则。本案原、被告间的印刷协议符合法律规定,依法有效,双方均应严格履行。被告在收到原告承印的报纸后,未及时结清款项,以致酿成纠纷,对此应承担责任,并应立即给付尚欠原告印刷费。

  原、被告双方于1998年12月14日签订的协议对印刷的价格进行了变动,而被告时任社长在该协议上签,故协议有效,双方应按变动后的价格结算。被告称印刷费价格应按1998年9月24日的协议结算及1998年12月14日的协议无效之说,显系不妥,本院不予支持。

  关于被告对印数所表示的异议,因其未提供原告承印的报纸存有破损及残次的相应证据,且其对原告所述印数亦表示无大的争执,故本院对原告提供的印数予以确认。至于被告称其于出具欠款证明后支付原告43万元一节,按此说,被告总计向原告付款的数额应为71万元,但被告未能提供与此相应的合法的付款凭据,故本院对此不予采信。

  原告要求被告承担逾期付款的违约责任之诉讼请求,于法不悖,本院予以支持。综上,依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十一条之规定,判决如下:

  被告都市生活周刊社于本判决生效后十日内给付原告工人日报社印刷厂加工费五十二万零四百一十四元三角八分及违约金(违约金自一九九九年九月三十日起至付款之日,按中国人民银行逾期付款有关规定执行)。

  案件受理费一万四千二百五十元,由被告都市生活周刊社负担(于本判决生效后七日内交纳)。

  如不服本判决,可于判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,并交纳上诉案件受理费一万四千二百五十元,上诉于北京市第二中级人民法院。在上诉期满后7日内未交纳上诉案件受理费的,按自动撤回上诉处理。

  承揽合同:日常保洁合同书

  承揽合同范本(3) | 返回目录

  承揽合同:日常保洁合同书

  甲方:

  乙方:

  本合同经双方友好协商,本着平等互利等价有偿的原则,特订立如下合同:

  一、 合同的宗旨及原则

  本合同经双方友好协商,本着平等协商等价有偿的原则,就乙方对 提供日常保洁服务,协商如下:

  二、 合同的范围

  本合同规定的服务范围、作业内容及清扫周期以《清洁标准及定期作业指导书》为准。

  三、 合同履行期限:本合同自 年月日起至 年月日止

  四、 合同双方的责任

  (一) 甲方责任

  1. 按合同约定向乙方支付保洁服务费。

  2. 无偿为乙方提供保洁用水、电。

  3. 对乙方保洁质量应及时监督检查,发现质量问题及时要求乙方返工,直至达到质量标准。

  4. 教育有关人员遵守区内保洁制度,共同维护区内环境,爱护园内设施。

  5. 为乙方提供必要的物料仓库、办公用房及办公电话一部(注:电话费由乙方支付)

  6. 负责协调乙方与园内客户间的关系。

  7. 负责向乙方提供园内客户有保洁要求的有偿特约服务信息。

  8. 积极采纳乙方在园内保洁方面的合理化建议,协助乙方处理有关投诉。

  9. 甲方应提前三天以书面形式通知乙方进驻现场。

  10. 甲方有责任代乙方向客户开局有偿特约服务发票和收据(发票和收据由乙方提供)

  (二) 乙方责任

  1. 乙方收到甲方进驻现场的书面通知后,要积极做好准备,准时进驻现场。

  2. 乙方在甲方设立作业所。作业所在业务上受乙方和甲方双重领导。

  3. 认真完成《清洁标准及定期作业指导书》规定的作业项目和标准,确保卫生质量,达到客户满意。

  4. 乙方在 内服务人员不少于 人,非 内公共区域内日常保洁工作(如:有偿特约服务)由乙方从公司总部另调人员完成,并保证各项工作质量。

  5. 乙方人员要统一着装,衣帽整洁,佩带本公司,进入工作现场的出入证由甲方配发,遵守甲方各项内部规章制度,乙方不得在甲方服务区域内未经甲方同意擅自承揽业务。

  6. 乙方员工在工作期间不得随意离开工作岗位,若乙方主管负责人不在作业现场,乙方临时负责人应接受甲方主管保洁负责人的监督指导,并按甲方的保洁工作标准进行检查。

  7. 乙方派出一名主管负责人负责日常保洁工作质量检查和保洁工作紧急情况的处理,并于每月25日之前将当月保洁工作总结和下月保洁工作计划以书面形式报告甲方。

  8. 乙方员工在工作期间发生工伤事故全部费用由乙方承担,乙方用供应签订劳动合同,并办理各种用功手续,如因用工不当,给甲方造成损失由乙方承担。9. 乙方在承包的保洁工作范围内,甲方如因保洁工作未达到保洁质量标准,被有关社会职能部门(环卫、城管等)进行处罚的罚款由乙方承担。

  10. 乙方在保洁工作中未达到保洁的质量标准(实际上经过限期整改可以达到保洁质量标准的),经甲方两次口头警告通知,仍未达到标准,将以书面形式通知乙方,每发出一次书面通知,甲方将扣除乙方当月保洁服务费的0.5%——1%.

  11. 乙方教育员工爱护 区内建筑物及室内外各种设施,注意节水节电。

  12. 由于乙方在日常保洁工作中不慎给甲方设施、材料及甲方客户、物品造成损失,乙方应承担赔偿责任。

  13. 乙方作业人员须经专业培训和具有专业知识人员承担。

  14. 乙方作业应遵守甲方规定的时间要求,如有变更,双方协商解决。

  15. 乙方在作业中应严格要求工作人员,做好各种防护措施,不得擅自挪用甲方的物品。要加强管理,安全生产。

  16. 乙方为保证施工质量,须根据不同材质,采用相适应的清洁原料和操作方法。

  17. 乙方负责提供保洁所需的各种机械、设备、工具、材料、药剂和客用品(如:大、小垃圾袋、卫生纸、香球、光亮剂、清洁剂等)

  五、 合同总价

  本合同月总金额为人民币 元整。

  六、 付款方式

  1. 甲方在合同生效后,如未发现保洁质量问题,以转账支票方式于每月 日前(如遇休息日或节假日,付款日期顺延)全额向乙方支付当月的日常保洁服务费人民币 元整。如发现保洁质量问题,甲方按照月保洁费的10%先行扣款,然后双方协商。

  2. 甲方于每月 日(如遇休息日或节假日,付款日期顺延)向乙方支付代乙方收取客户有偿特约服务费用的 %;扣除的 %作为甲方应收的管理费。

  七、 合同变更与终止

  1.合同的变更与提前终止必须采用书面形式。

  2.本合同规定的履行期限届满,合同自动终止

  装饰装修工程承揽合同范本

  承揽合同范本(4) | 返回目录

  承揽合同的承揽人可以是一人,也可以是数人。在承揽人为数人时,数个承揽人即为共同承揽人,如无相反约定,共同承揽人对定作人负连带清偿责任。

  工程装修承揽合同范本

  委托单位(甲方):

  承揽单位(乙方):

  为规范装饰装潢施工,保护甲乙双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及有关法律、法规规定的原则,结合本项目的具体情况,双方经友好协商同意,就乙方承揽甲方的装饰装修工程事宜订立本合同并共同遵守。

  一、工程概况

  1.工程名称:__________________________________。

  2.工程地点:__________________________________ 。

  3.承包范围:参见合同附件之预算表。

  4.工程承包方式:双方商定采取下列第____________种承包方式:

  (1)承包人包工、包料;

  (2)承包人包工、包部分辅料,发包人提供装修主要材料;

  (3)承包人包工、发包人包料。

  5.施工图纸:双方施工图采取下列第____________种方式提供:

  (1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份;

  (2)发包人委托承包人设计施工图纸,设计费(大写)____________ 元,由发包人支付(此费用不在工程价款内).

  6.施工图纸经甲乙双方确认后,提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。

  施工图纸一式二份,甲乙双方各持一份,作为本合同的附件。

  7.甲方自愿将 项目委托给乙方施工。工程总造价计 圆整,大写金额: 圆整(附报价清单)。

  二、施工时间

  工程期限 日,时间自 起至 日止。如在制作期限内甲方提出变更而造成待工,工程时间顺延。

  三、甲方工作

  1、开工前 _______天,全部腾空或部分腾空房屋,清除障碍物(合同已经包清理的除外),对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施,为承包人进场做好准备工作。

  2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续,保证乙方能够顺利进场施工,除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。

  3、提供符合施工要求的水源、电源,负责协调邻里及管理机构之间的关系。

  4、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收确认工作。

  5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的,应当负责做好施工现场的保护等工作,应当注意为施工提供各种便利条件。

  6、按照约定的期限支付工程费,依据规定交纳应由其承担的各种税费。

  四、乙方工作

  1. 参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底,拟定施工方案和计划交甲方审定确认。

  2. 施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。

  3. 未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  4. 保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好,保证居室内上、下水管道的通畅。

  5. 对于施工过程中的有关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的,应当及时并给予其必要的准备时间。

  6. 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

  7. 工程竣工前未移交甲方之前,负责对现场的设施和工程成品进行保护。

  五、验收和标准

  1.按照合同规定的质量要求,图纸作为验收标准。

  2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除定作方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外,由承揽方负责修复或退换。

  3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

  六、工程款付款方式如下表:

  付款时间

  付款百分比

  金额

  合同签订后 开工前二至五天

  50%

  施工完成交付验收后两日内

  40%

  竣工验收一个月后

  10%

  七、违约责任:

  1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付违约金。

  2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付违约金。

  3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。

  4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。

  八、质保期

  乙方承诺装修质保期六个月,质保期间出现装修质量问题,乙方负责维修。

  九、其他:

  1、本合同一式 份,

  2、本合同自双方代表签、盖后生效,需办理鉴(公)证的,自办理鉴(公)证之日起生效,工程竣工验收符合要求过质量保修期后终止。

  3、本合同签订后,若双方需要提出修改时,经协商一致后,可签订补充协议,作为本合同的补充合同。

  4、双方因履行合同发生的争议,由双方协商解决,如协商不成,依法向杭州仲裁委员会申请仲裁。

  委托方(甲方): 承揽单位(乙方):

  代表人:  代表人:

  日期: 日期:

  地址: 地 址:

  电话: 电 话:

  传真: 传 真:

(4)合同范文

  合同编号:_________ 定作人:______ 签订地点:_________

  承揽人:______ 签订时间:__年__月__日

  第一条 加工物、数量、报酬、交货期限

  -----------------------------------------------

  |加工物|规格|计量| | 报酬 | 交货期限及数量 |

  | | | |数量|-----|--------------------------|

  |名称 |型号|单位| |单价|金额|合计| | | | | | | | | | | | |

  |---|--|--|--|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

  |---|--|--|--|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

  |---|--|--|--|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

  |---------------------------------------------|

  | 合计人民币金额(大写): |

  -----------------------------------------------

  (注:空格如不够用,可以另接)

  第二条 定作人提供的材料

  ----------------------------------

  |材料|规格|计量| | | | |

  | | | |数量|质量| 提供日期 | 消耗定额 |

  |名称|型号|单位| | | | |

  |--|--|--|--|--|--------|--------|

  | | | | | | | |

  |--|--|--|--|--|--------|--------|

  | | | | | | |&nb

  sp; |

  |--|--|--|--|--|--------|--------|

  | | | | | | | |

  ----------------------------------

  (注:空格如不够用,可以另接)

  第三条 承揽人对定作人提供的材料的检验标准、时间及提出异议的期限:__________________________________________________________________________________________________________________________________

  第四条 加工物的技术标准、质量要求:_______________________________________________

  第五条 承揽人对定作物质量负责的期限及条件:___________________________________________

  第六条 加工物的包装要求及费用负担:_______________________________________________

  第七条 定作人提供技术资料、图纸的时间、办法及保密要求:__________________________________________________________________

  第八条 承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的,在____日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的____日内答复。

  第九条 定作人(是/否)允许第三人完成加工物的主要工作。

  第十条 加工物的交付方式及地点:_________________________________________________

  第十一条 加工物的检验标准、方法、地点及期限:__________________________________________

  第十二条 报酬的结算方式及期限:_________________________________________________

  第十三条 定作人在____年____月____日前交定金(大写)_______________元。

  第十四条 本合同解除的条件:___________________________________________________

  第十五条 定作人未向承揽人支付报酬的,承揽人(是/否)可以留置加工物。

  第十六条 违约责任:_______________________________________________________

  第十七条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:

  (一)提交________仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院起诉。

  第十八条 其他约定事项:_______________________________________________________________________________________

  -------------------------------------

  | 定 作 人 | 承 揽 人 | 鉴(公)证意见: |

  | | | |

  |定作人(章): |承揽人(章): | |

  | | | |

  |住所: |住所: | |

  | | | |

  |法定代表人: |法定代表人: | |

  | | | |

  |居民身份证号码: |居民身份证号码: | |

  | | | |

  |委托代理人: |委托代理人: | |

  | | | |

  |电话: |电话: | |

  | | | |

  |开户银行: |开户银行: |鉴(公)证机关(章) |

  | | | |

  |账号: |账号: |经办人: |

  | | | |

  |邮政编码: |邮政编码: | 年 月 日 |

  -------------------------

  ------------

  监制部门: 印制单位:

(5)合同范文

  承包方:**

  包保方:**公司

  为充分调动**塑钢厂全体职工的自主性、能动性,最大限度地提高工作效率,确保塑钢厂工作目标的按期完成,经三方协商特制定如下责任承包协议:

  第一条:承(发)包对象及经营范围

  1、承包方 在职权范围内对塑钢厂进行责任承包。塑钢厂位于**院内。有相关厂房、设备等生产所需条件。

  2、承(发)包内容:

  ①、按时、保质保量完成公司下达的生产安装任务。

  ②、积极对外承搅生产安装任务。

  第二条:承包期限及经营指标。

  1、承包期为XX年10月1日至XX年12月31日,承包期为15个月。

  2、经营指标:

  ① 、完成公司下达的生产安装任务。公司工程等内部使用塑钢门窗的按155元/平米结算(含安装量)。

  ② 、对外承揽生产安装业务的,按实际价格核算。

  ③ 、制作、安装合格率100%。

  第三条:工资奖惩及考核

  1、 塑钢厂现定员14人,月工资14300元。全体人员的工资在承包期内由发包方负担50%,即7150元/月,剩余部分由发包方按生产安装9元/平米结算给承包方。用于工资补差、生活补帖及管理费用等费用开支。

  2、 承包人的工资经双方协商确定为XX元/月。

  3、 塑钢厂利用剩余的生产能力,对外承揽加工安装业务的,如流动资金由塑钢厂自筹,毛利(即收入减去业务成本、业务税金及营业费用后的余额)实行二、八分成。即总公司20%,塑钢厂80%;如流动资金由总公司垫付,毛利三、七分成,即塑钢厂30%,总公司70%。塑钢厂分得的毛利,可用于奖金发放,生活补贴等。

  4、 塑钢厂员工承担公司的零星任务的按零工或工程量结算。

  第四条:承包条件:

  1、塑钢厂配备必要的生产管理人员,共十四人(附花名表工资标准)。

  主承包人(兼厂长) 1人

  技术负责人 1人

  保管员 1人

  厨师 1人

  生产人员 10人

  2、**以塑钢厂现有厂房、设备等供其使用。承包人有义务保证资产的保值增值(附设备、设施清单)。

  3、承包人在承包期内,有经营权和人员调配权。

  第五条、风险抵押条件:

  1、协议生效时,承包方交纳风险金抵押2万元;

  2、承包期满后,按协议条款考核,余额退回。

  第六条、双方责任:

  (一)、发包方责任:

  1、负责协调材料供应部门按计划,保质、保量将材料供应到厂;

  2、负责指导承包方开展生产和内部管理工作;

  3、负责对塑钢厂的生产安全、质量、进度等进行监督管理;

  4、负责配合承包方开展对外的协调工作;

  5、负责给承包人管理创造条件,以确保政令畅通;

  7、负责按时发放工资、结算业务款。

  (二)、承包方责任:

  1、执行公司的相关制度和规定。

  2、按时完成公司的生产任务。

  3、负责组织生产。

  4、负责内部管理,确保安全生产,保质保量;

  第七条、其它:

  1、承包人要积极与公司其它相关部门配合工作,要想办法降低生产成本;

  2、公司有关部门要积极支持工作;

  3、本协议一式五份,发包方、承包方各一份,包保方三份。三方签字盖章生效。

  4、履约过程中出现异议,三方协商解决。

  发包方: 承包方: 包保方:

  联系方式: 联系方式: 联系方式:

(6)合同范文

  委托方(以下简称甲方):

  承揽方(以下简称乙方):

  经甲乙双方共同协商,甲方委托乙方承建户外广告牌,为明确双方的权利义务,特订立本合同。

  一、工程概况:

  1 合同标的为高 米,宽约 米角钢框架表面安装镀锌板广告牌广告工程,数量为 个。

  2 户外大型广告牌的名称:

  3 施工地点:

  4 上述广告牌的主材品名、规格、数量、见本合同附件一。

  5 上述广告牌工程施工图纸,见本合同附件二。

  二、甲方的责任:

  1 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,在开工后继续负责解决以上问题。

  2 将施工所需水、电、线路从施工场地外部接至施工地点,保证施工期间的需要。

  3 开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及施工场地内的主要道路,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。

  4 向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责。

  5 办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、用水、用电、道路交通等的申请批准手续。

  6 提供施工图纸并进行技术交底。

  8 应由甲方承担的其它工作。

  9 甲方未能履行本义务,导致工期延误或给乙方造成损失的,甲方赔偿乙方的损失,顺延延误的工期。

  10 如基础位置土质含水丰富或有流沙土层需降水后挖槽,降水由甲方负责按基础深度低1-2米执行,费用由甲方承担。

  11 该广告牌制作期间如因甲方原因造成乙方职员误工每人每天补偿90元。如该广告牌因故停工甲方向乙方支付该广告牌制作期间实际产生的材料费、工资、交通、生活、管理等费用,按时与乙方结算。如甲方不履行或不能完全履行本合同第二项第1、3、4、5条内容,出现扣留、罚没、罚款等结果由甲方负责处理,产生费用由甲方承担,给乙方造成经济损失的由甲方负责等值赔偿,影响工期的后果由甲方自行承担。

  12 根据工程进度依据合同约定内容对乙方的工作结果给予验收评定。

  三 、乙方的责任:

  1 按合同和合同附件约定内容,保质保量完成本协议工程项目。

  2 根据工作需要,提供和维修施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫。

  3 已竣工工程未交付甲方之前,乙方负责已完成工程的保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。

  4 乙方接受甲方依据本合同相关条款对本工程全程监督,依据实际结果给乙方验收评定。甲方提出施工中出现的违规问题,乙方应即刻给予答复并及时处理,否则,由此产生的经济损失和后果由乙方承担。

  5 乙方在工程施工前期向甲方提供营业执照,所用材料的品名、规格、数量、清单,以及详细施工方案,包括进场日期、施工进度表。

  6 乙方做好广告牌避雷事宜。

  7 乙方承诺依据本合同约定内容和合同附件清单用料进料施工,所使用的钢材符合国家标准q235或q235b。乙方在工程开工前送本合同约定的材料样本给甲方检验,经检验合格,甲方在材料样本上签字并封存,材料样本一式两份,甲、乙双方各一份,乙方收到甲方签字并封存的材料样本后按材料样本质量标准进料,材料和加工件进场甲方按样本质量进行验收,验收同时乙方向甲方提供厂家的《产品质量证明书》,乙方在工程施工中如出现上述主材在甲方验收过程中不符合本合同约定内容,责任全权由乙方承担。

  8 开工前乙方向甲方提供工程进度项目验收单,甲方按单根据工程进度进行项目验收。

  9 立柱的主体钢结构部分乙方按合同要求自行在乙方厂内加工。

  10 该广告工程竣工后在质保期内因人为所致、养护不力产生锈蚀所致、不可抗力所致产生的结果,乙方不予承担责任。确系质量问题造成的无法修复的严重损坏乙方向甲方赔偿该广告牌等值费用,产生的后果由乙方承担。出现可修复质量问题,由乙方免费修理。

  四、工程施工工期:

  自甲方通知进场施工起___个工作日工程竣工。因以下原因造成工期延误,工期相应顺延,并由甲方承担延期竣工的相应损失。

  1 甲方未能按约定提供开工条件。

  2 设计变更和工程量增加。

  3 非乙方原因停水、停电、停气等造成停工。

  4 不可抗力。

  5 经双方协商同意工期顺延。

  6 春节假期(年28-年初16)

  7 吊装期内因4级以上风(含4级风)不利于吊车安全吊装,因雨地陷不利于吊车安全进场造成停工。

  8 甲方未按约定时间付款的延期时日。

  五、 合同总价:

  经双方商定,每个高立柱广告牌施工承包价 元(不含画布、照明电器工程、照明主电缆部分),共计小写:¥ 元整 ; 大写:人民币 元整;照明工程造价共计小写:¥ 元 整; 大写:人民币 元整;总计小写:¥ 元 整; 大写:人民币 元整。

  六、 付款方式:

  合同签订生效后,甲方付乙方合同总款10%计:____ 元定金;工人、机具和基础材料(详见施工用料明细第一部分中的预埋钢筋、地螺栓、法兰)到场后付合同总款10%款项计: 元整;;独立钢筋混凝土施工结束甲方付给乙方合同总款10%款项计:_ 元;整;立柱主材进场甲方向乙方支付合同款30%款项计 __ _ 元整;部分牌面材料进场牌面制作前甲方向乙方支付合同总款百分之20%款计: 元整,基础、立柱、牌面项目工程竣工之日至次日甲方向乙方支付合同总款10%款项计: 元整,吊装结束经甲方验收合格甲方付给乙方合同款百分7%计: __ 元整;余款3%计:_ _元整待该工程竣工满一年内支付。以上款项甲方应按时汇入乙方提供的帐户,乙方按甲方汇款进度同期进行施工进度安排。本工程竣工后7日内甲方依据本合同相关条款给乙方结算工程款。本工程造价为协议造价不接受任何形式的审计、比较压价。 __

  七、 乙方应遵守安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方自行承担。甲方不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工,因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任。

  八、乙方应保证工程质量,标准为本合同和合同附件约定内容。质保时间为三年,按时养护确保正常使用年限不低于XX年,一年内由乙方免费保养,从第二年起由甲方负责每年的维护(照明项目部分由乙方提供的,灯具及电器部分质保期为6个月)。

  九、工程竣工时乙方应通知甲方,甲方按合同和合同约定相关验收内容要求对工程进行验收。自工程竣工乙方通知甲方之日起超过七日,甲方仍未验收的,视为验收完毕,验收之日即为合同标的物交付之日。

  十、 在本合同履行过程中,乙方违约按每日__500元_向甲方支付违约金;甲方违约,应按每日_500元向乙方支付违约金。

  十一、在工程施工过程中,如出现第三方干涉工程施工情况,乙方应在第一时间内向甲方通报。甲方应及时予以解决。乙方在施工期间,应与周边相关群众融洽相处,如因不能避免的工作原因,第三方与乙方发生正面冲突,甲方未及时处理或处理不力使第三方和乙方产生的矛盾造成乙方职员潜在人身安全隐患,致使工作无法正常开展,产生恶劣后果,乙方有权单方暂停履行本合同,直至甲方排除相应矛盾。所产生的后果及因此给乙方造成的所有经济损失由甲方承担并赔付。

  十二、本合同未完全履行完毕,甲方无权出售、处置上述广告牌。如工程竣工后出现甲方扣、压乙方工程款,视为甲方放弃乙方提供的质保,自甲方扣、压乙方工程款形成事实之日起,为甲方放弃乙方提供质保之日始。乙方在此后的工程款索要过程中可向甲方追讨因扣、压工程款产生的利息损失。甲方扣、压乙方工程款自约定付款之日起计算满六个月时间,乙方有权不通知甲方将上述广告牌拆除变卖抵付欠款。

  十三、本合同的附件为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  十四、未经合同对方书面同意,任何一方不得将其在本合同中的权利及义务转让或托付给任何第三方。

  十五、本合同如有未尽事宜双方协商解决,可以另行签定补充协议,作为本合同的组成部分。

  十六、本合同履行若发生争议双方应协商解决,解决不成的,应向原告方所在地人民法院起诉。

  十七、本合同自双方签章之日生效,.本合同一式两份,双方各执一份。

  临时重点补充:因近期原材料价格浮动较大,涨价频繁,本合同在履行过程中如因甲方原因造成合同期延长,延长期间发生原材料涨价,原材料涨价部分由甲方承担。

  甲方: 乙方:上海逸晨广告有限公司

  地址: 地址:

  电话: 电话:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  签订日期: 签订日期:

查询网专稿内容,转载请注明出处
不够精彩?
下一篇 : 协议书范文
最新更新
查询网(025771.com)汇总了汉语字典,新华字典,成语字典,组词,词语,在线查字典,中文字典,英汉字典,在线字典,康熙字典等等,是学生查询学习资料的好帮手,是老师教学的好助手。
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。

邮箱:  联系方式:

Copyright©2009-2021 查询网 025771.com 版权所有 闽ICP备18026954号-22